音乐喷泉工程合同

oiiotzop

　                                xxxx 音乐喷泉供货及安装工程合同
　甲方:
　乙方:
　依据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规文件。结 合“ xxxx ”项目的实际情况，就音乐喷泉工程，经甲乙双方友好协商，将音乐喷泉工程所 需的设备、配件、材料供货及安装工程由乙方承包。为了明确双方责任与义务        , 确保音乐喷
　泉工程质量及工程的顺利进行，双方达成以下协议：
　第一条 . 工程概况
　、工程名称： xxxx 项目《音乐喷泉供货及安装工程》；（以下简称本工程）
　、工程地点： xx 市 xxxx
　、承包方式：承包人以包工，包材料、包设备供应，包安装、包质量、包安全、包 工期、包验收的方式承包。音乐喷泉工程所用设备、材料、配件的品牌、型号、价格及数 量详见附件、设备安装位置详见布局施工图。' 第二条、 xxxx 样板区的音乐喷泉工程承包范围
　喷雾系统（含喷雾泵、管道、过滤器、阀门、喷雾头、电线缆套管的预埋、敷设 及套管的防水封堵）的供货及安装；
　、万马奔腾喷泉系统（含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套 管的防水封堵）的供货及安装；
　、玉柱喷泉系统（含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的 防水封堵）的供货及安装；
　海鸥摇摆喷泉系统（含水泵、管道、阀门、喷头、水下电动摇摆装置、电线缆套管 的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；
　、直流喷泉系统（含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的 防水封堵）的供货及安装；
　、大炮喷泉系统（含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的 防水封堵）的供货及安装；
　、直流喷头圆摆系统（含水泵、管道、阀门、喷头、水下电动摇摆装置、电线缆套
　管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；
　、水下装饰的照明系统（含灯具、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的 供货及安装；
　、音乐喷泉水池周边的防水音响系统（含音响设备、电线缆套管的预埋、敷设及套 管的防水封堵）的供货及安装；
　2.10、        背景音乐设备间（座落在 5#楼5N-A至5N-1/0A轴交5N-1至5N-1/01轴），该
　设备间的电源接点：甲方负责三相五线电源至背景音乐间的配电箱（含配电箱的安装） ，配 电箱至控制箱线（缆）由乙方负责： （含水泵、装饰照明灯的配电控制箱的供货及安装）；
　2.11、 音响系统（含调音台、小功放、音响功放、多媒体电脑、        DVD机 ）的供货及安装；
　2.12 、各种喷泉设备固定的砼基础浇捣；
　2.13、潜水泵的不锈钢防护装饰装置；
　2.14 、电线（缆）出剪力墙的金刚取孔，并穿完线（缆）后的防水封堵截；
　2.15、出剪力墙的过线（缆）手孔砌筑；水池边的过线（缆）手孔的砌筑。
　第三条 合同工期
　、开工时间：为本合同甲、乙双方签订之日。
　、本合同签订之日起 15天内，设备、材料、配件应到货进入工地；
　3.3、本工程根据景观工程进度，总工期为 30天。
　、施工过程中，因发包人原因导致的工期延误，由发包人签认后顺延工期。
　、本合同的所有工期为日历天数，包括所有法定假期、休息日、雨天、雾天、高温 等天气。
　第四条 施工依据
　、 xx 设计院设计的 xxxx 景观图；
　4.2、中标单位深化设计的音乐喷泉施工图（经设计部盖章签字确认后）；
　、甲方发出的设计修改通知。
　第五条 总价款
　、本项目按甲方确定的设计图纸承包，为含税总价包干的合同（含设备、管材、配 件、阀门、各种铜电线、电缆、辅材、人工费、税收、利润等一切费用为交钥匙工程） 。总 包干价为 38万元（大写：叁拾捌万元正）；本合同在执行中 , 若遇市场的材料、设备、人工 费等价格及税收、相关政策的收费的变化 , 甲方一概不作任何调整。
　第六条 设备、材料的进场验收与保管
　、乙方将所有的设备、材料、配件到工地 , 应通知甲方专工及监理作进场初验 ,初验 合格后, 乙方负责保管。
　、乙方提供的产品包装必须完整，设备的性能参数及配件必须符合国家技术标准； 产品的品牌、型号规格、按合同的附件（清单）执行。
　、未经甲方同意随意更改产品品牌、型号、规格，若发现甲方有权拒绝其进场。若 发现假冒伪劣产品，甲方有权拒绝不合格品进场，并按产品市价        100%罚款，并承担由此引
　起的一切经济和法律责任。
　乙方进入甲方工地的设备、配件、材料经甲方、监理初验合格后，乙方应妥善保 管，若出现人为损坏、被偷窃等所产生的损失，应由乙方负责。
　第七条 验收、维保期的服务
　、工程施工完毕，经乙方调试、自验收合格后，方可向甲方申请竣工验收。甲方 接到乙方竣工验收申请，在一周内组织验收小组（设计部、工程部、物业公司）进行终验 收。
　、若终验收中，出现不合格项，乙方应无条件予以整改，并要确保工期。
　、维保期间的服务
　、本工程维保期为二年（移交次日计算） 。
　、在维保期内，因音乐喷泉系统质量缺陷（管道破裂、接头松动、电路漏电、电 路断路、电路短路、功能不能满足设计要求、不能正常使用等）而造成返修，其费用由乙 方负责；因乙方工程质量缺陷造成业主、使用人或第三方人身及财产损害的，由乙方负责 赔偿。
　、维保期内出现质量问题，乙方应免费进行维修（从验收次日起计算）；保修期 内出现设备运行故障， 乙方接到甲方或物业公司电话通知之时起 24 小时内派员到达现场进 行维修，保证在 12 小时内修复或更换。若乙方未能在约定的时间内到达现场维修，甲方或 物业公司有权另行委托其他单位进行维修，其所发生的一切费用（按实际发生费用x 120% 不经乙方认可，在质保金中扣除，甲方（或甲方指定的物业管理公司）留下所有记录，供 乙方备查。所留质保金不足以支付的，甲方依法继续追究乙方相应经济责任。维保期内因 不可抗力因素或人为破坏造成的损坏外，乙方负责有偿维修（只收配件及材料费用，免收 人工费），维保期满后，若出现故障需维修，乙方只收配件及材料费用，免收人工费。
　第八条、付款方式
　、设备运达施工现场，经初验合格后 10 个工作日内，凭验收报告单、建安税收发 票付合同总价款的 50%,即人民币 190000元（大写：壹拾玖万元整） 。
　、工程验收合格并移交物业后 ,凭竣工验收报告、 物业的接收单、建安税收发票（应 含维保款）甲方在 10 个工作日内支付合同总价的 95%（含前期付款） , 本次付款即人民币 171000元（大写：壹拾柒万壹仟元整） 。余下合同款 5%（即人民币 19000元，大写：壹万 玖仟元整），若乙方无施工质量问题，设备质量问题，凭物业公司出具的《工程质量维保期 的评定报告》，在工程维保期满后 （ 贰年）付清（不计利息）。
　第九条 双方责任和义务
　甲方责任
　甲方负责提供电源并含配电箱安装；
　甲方负责及时办理设备进场初验手续，按进度，及时地支付给乙方工程进度款。
　甲方负责地下室设备用房安装门，提供给乙方作临时仓库。
　甲方负责相关工序作业的协调。
　甲方免费提供乙方施工、生活用水用电。
　乙方责任
　乙方负责到工地的设备材料的看管， 防止被偷被窃等丢失现象 （若出现丢失由乙 方负责补齐）；应对自身的或他人的半成品和成品的进行保护， 至安装调试交付甲方使用为 止。（本工程为交钥匙工程）
　乙方为物业公司免费培训两名开机、维护人员 , 做到包教包会。
　乙方必须专人负责此项目，并教育工人注重安全施工，提高安全意识，进入施 工场地应带安全帽等安全措施，杜绝一切安全事故的发生。若出现安全事故，其产生的经 济损失和法律责任由乙方全部负责，一切与甲方无关。
　乙方对工程精心设计、施工、调试，使该项工程做到使用方便、运行稳定、维 修简单；并负责提供内业资料、产品使用说明书，设备保修书、产品合格证给甲方。
　乙方施工人员必须服从工程部专工及监理的施工管理和监督，做到与其他专业
　班组施工的和谐配合施工。
　第十条 违约责任
　甲方违约责任
　甲方按上述付款方法约定，未能及时支付乙方工程款，每日按万分之二计算的 滞纳金支付给乙方 。
　乙方违约责任
　除地震、水灾、台风等不可抗力原因外。若乙方不及时供货或逾期完工，应承 担违约责任。以未能按时供货或工程未能按时完工，按每日万分之六计算支付违约金。
　如乙方因产品和安装质量不合格给甲方造成经济损失，乙方承担赔偿责任。
　第十一条 合同纠纷解决方式
　本合同在履行过程中若发生异议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，合同的任一 方都可向工地所在地的工商行政仲裁机构申请仲裁，或者向工地所在地的人民法院提起诉 讼。
　第十二条 本合同附件具有同等的法律效力。
　第十三条 本合同壹式陆份，双方盖章签字后生效，甲方执肆份，乙方执二份。
　甲 方：（盖章）开户行：
　甲 方：（盖章）
　开户行：
　帐 号：
　代 表：
　时 间：
　开户行：
　帐 号：
　代 表：
　时 间：